Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по недопустимости требования полной выплаты договорной цены подрядчиками при наличии недостатков работ, влиянию сговора на торгах на административную ответственность, ограничениям осуществления лицензируемой деятельности в контексте государственных закупок, и нарушениям принципов эффективности и конкуренции при формировании объекта закупки для ремонта местных дорог.
Закупочная практика день за днем — колонка Александра Кулакова
Колонка «Закупочная практика день за днем» посвящена анализу судебной практики в области государственных закупок. Она основана на материалах Telegram-канала автора, который на регулярной основе следит за решениями высших судов РФ по делам, связанным с государственными закупками.
Информация об авторе:
Автор колонки — Александр Кулаков обладает 25-летним опытом в юридической сфере и специализируется на защите прав участников закупок. Он также является автором Telegram-канала «Закупочная практика», где регулярно обсуждаются и анализируются решения судов и антимонопольных органов, касающиеся государственных закупок.
Сайт автора: https://zakupkikulakov.ru.
Масштабный обзор закупочной практики от Александра Кулакова
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ относительно квалификации нарушения обязанностей в госзакупках и обоснованности наложения процентных штрафов. Проанализировано влияние нарушения на качество и стоимость выполненных обязательств, а также соответствие начисления неустойки принципам юридического равенства и её компенсационной функции с учетом практики Верховного Суда РФ и ВАС РФ.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по вопросам применения упрощенной системы налогообложения подрядчиками в рамках госконтрактов, особенности учета НДС как издержек и неизменности цены договора. Изложены условия невозможности пересмотра сметы и отказа в взыскании НДС в контексте пунктов 2 и 3 статьи 709 ГК РФ и соответствующего Обзора судебной практики.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по трем различным аспектам государственных закупок и договорных отношений: о возможности применения ставки арендной платы по Постановлению Правительства Москвы к договорам, заключенным до 2012 года; о переходе кредитных облигаций к наследникам индивидуальных предпринимателей после их смерти; и об ограничении возможности изменения сроков выполнения работ по строительным контрактам.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по следующим вопросам: недействительность договора на охранные услуги без лицензии, правомерность исполнения госконтракта с привлечением субподрядчиков, условия приемки товара несоответствующего техническому заданию, обязанности заказчика возмещать убытки по независимой гарантии, и недопустимость расторжения госконтракта поставщиком в одностороннем порядке при возможности выбора альтернативных поставщиков.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по ряду кейсов в сфере государственных закупок: правила информирования о выполнении работ, основания начисления неустойки при расхождении дат в актах, последствия недостаточности проектной документации для исполнения контракта, обоснованность одностороннего расторжения контракта при невозможности соблюдения сроков, ограничения полномочий арбитражных судов при оценке решений конкурсной комиссии, а также вопросы компенсации расходов при гарантийном устранении дефектов в рамках гособоронзаказа.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ в вопросе оценки фактов, выявленных в ходе проверок при исполнении государственных контрактов, и об особенностях осуществления бюджетных расходов. Выделены случаи нарушения принципов, когда работы выполнены некачественно и с отступлениями от задания заказчика. Акцентировано внимание на решениях Верховного суда и полномочиях органов государственного контроля в контексте финансовых нарушений.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по вопросу о недопустимости привлечения соисполнителей, не указанных в госконтракте на санаторно-курортные услуги, несмотря на наличие у них лицензии и условиях контракта предусматривающих соисполнительство. Анализируется судебное решение о расторжении контракта заказчиком из-за изменения мест оказания услуг со стороны исполнителя и отказ Заказчика вносить соответствующие изменения в контракт даже при соответствии новых мест оказания услуг лицензионным требованиям и предложении исполнителя поизменения условий соглашения.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по вопросам государственных закупок:
- о неуклонении от заключения контракта в случае приостановления процедуры закупки из-за жалобы;
- о необходимости получения положительного заключения госэкспертизы как части результатов госконтракта на проектные работы;
- о методах расчета убытков при отказе от исполнения госконтракта, с учетом вычета НДС.
Рассмотрены позиции Верховного суда РФ по вопросу неосновательности включения информации о поставщике в РНП из-за отсутствия заинтересованности заказчика в исполнении контракта и проявления "закупочного прохиндейства" УФСИН в Санкт-Петербурге, включая попытку расторжения контракта и необоснованный отказ в приемке товара. Представлена ссылка на соответствующие документы Верховного суда и Арбитражного суда.