Рейтинг@Mail.ru

"Положение о штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций"

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров СССР

от 16 сентября 1983 г. N 911

ПОЛОЖЕНИЕ

О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

I. Штрафы, уплачиваемые государственными, кооперативными

и другими общественными предприятиями, объединениями,

организациями и учреждениями

1. За предъявление к оплате через банки платежного требования, реестра товарно-транспортных документов при аккредитивной форме расчетов или другого расчетного документа, выписанного поставщиком (грузоотправителем), при полном или частичном отсутствии реальной отгрузки (отпуска) товарно-материальных ценностей или фактического оказания услуг поставщик (грузоотправитель, организация, оказывающая услуги) уплачивает в пользу банка штраф в размере 4 процентов той суммы документа, в которой он неправильно предъявлен.

За выдачу платежного поручения или чека на оплату товарно-материальных ценностей или оказанных услуг (кроме платежного поручения на предварительную оплату в предусмотренных правилами банка случаях) при полном или частичном отсутствии реальной отгрузки (отпуска) товарно-материальных ценностей или фактического оказания услуг плательщик (чекодатель) уплачивает в пользу банка штраф в размере 4 процентов той суммы платежного поручения или чека, в которой они неправильно выданы.

В случае, когда указанное поручение или чек выданы на основании неправильного (бестоварного) счета поставщика (грузоотправителя), штраф взыскивается поровну с плательщика и поставщика (грузоотправителя).

2. За завышение объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ (в том числе стоимости оборудования, включенного в объем капитальных вложений, но фактически не сданного в монтаж), проектно-изыскательских, буровых, геологоразведочных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ в документах, служащих основанием для получения денежных средств, строительные, монтажные и другие организации, выполняющие указанные работы, уплачивают банку штраф в размере 7 процентов сумм завышений.

Указанный штраф при выполнении работ подрядным способом взыскивается поровну с заказчика и подрядчика.

3.-6. (Утратили силу согласно постановлению Совмина СССР

от 30.07.88 N 929)

II. Штрафы, уплачиваемые банками государственным,

кооперативным и другим общественным предприятиям,

объединениям, организациям и учреждениям

7. За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание средств со счета владельца, а также за несвоевременное или неправильное зачисление банком сумм, причитающихся владельцу счета, банк уплачивает в пользу владельца счета штраф в размере 0,5 процента несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день задержки.

8. (Утратил силу согласно постановлению Совмина СССР

от 30.07.88 N 929)

9. За неуплату банком расчетных документов по капитальному строительству, капитальному ремонту, буровым, геологоразведочным и проектно-изыскательским работам на следующий день после истечения срока оплаты, если у заказчика имеется свободный лимит финансирования и указанные в документах работы, товарно-материальные ценности или оказанные услуги подлежат оплате в соответствии с законодательством о финансировании и кредитовании строительства, банк уплачивает в пользу подрядчика (поставщика) штраф в размере 0,3 процента суммы расчетного документа за каждый день просрочки.

10.-12. (Утратили силу согласно постановлению Совмина СССР

от 30.07.88 N 929)

III. Порядок взыскания штрафов

Порядок взыскания штрафов, предусмотренных настоящим Положением, устанавливается Госбанком СССР и Министерством финансов СССР совместно со специализированными банками СССР.

Другие документы по теме
(ред. от 29.12.2008) "О внесении дополнений и изменений в Постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. N 92 и от 8 февраля 2002 г. N 93"
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 г. N 284"
<Об удовлетворении протеста Генерального прокурора Российской Федерации на постановление коллегии Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по проверке в порядке надзора законности и обоснованности решений арбитражных судов, вступивших в законную силу, от 22.04.1993 по делу N 7-399 Московского областного арбитражного суда>
(ред. от 18.08.2010) "Об установлении размера отношения среднемесячной суммы взносов, уплачиваемых организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, фактически поступивших в ПФР в предшествующем квартале, к сумме средств, необходимых для финансирования ежемесячной доплаты к пенсии, на период с августа по октябрь 2010 года"
Ошибка на сайте