Перейти на мобильную версию
Помогаем преодолевать трудности
Все кодексы РФ в действующих редакциях

Статья 711. Порядок оплаты работы.

Скачать ГК РФ Отправить на печать Распечатать

1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Поделиться:

Обсуждение статьи

Вопросы по статье

Кто прав в трудовом споре

наша бригада подписала договор с подрядчиком в этом договоре зеркально отображены пункты договора подрядчика с генподрядчиком в частности оплата с расрочкой в два месяца в устной форме нам была обещана оплата раз в месяц но и это не соблюдается в нашем споре что приоритетно -кзот или договор извините за отсутствие знаков препинания

Вопрос относится к городу челябинск

Ответов: 7

Сразу ли после подписания Акта оплачиваются работы?

Сразу ли после подписания Акта законченного капремонтом объекта оплачиваются работы или мы вправе задержать оплату до предоставления полного комплекта исполнительной?
после выполнения капитального ремонта был подписан Акт законченного капитальным ремонтом объекта, а подписание формы кс-3 и оплата работ произошла только через 2 месяца после подписания Акта, поскольку подрядчик не полностью предоставил исполнительную документация. вопрос: сразу ли после подписания Акта оплачиваются работы или мы вправе задержать оплату до предоставления документов

Вопрос относится к городу Салехард

Ответов: 2

Расчет с физлицами по гражд-правовому договору подряда

Здравствуйте! Наша компания занимается ремонтом квартир. Нанимаем работников на разовые работы.как начисляется заработная плата по гражданско-правовому договору с физлицом? Есть ли какие-то требования. На пример, авансовые платежи. И в какой момент начисляется заработная плата? По факту подписания акта приемки выполненных работ

Ответов: 1

Возврат отчета и акта от агента

Агент не предоставляет ежемесячно экземпляры отчета и акта об оказании услуг.Как можно избежать задолженности по таким отчетам от агентов, прописав это в договоре с агентом, чтобы можно было закрывать данную отчетность самостоятельно(подписав или другим способом)

Ответов: 1

Как взыскать неуплата по договору грузоперевозок?

Здравствуйте,извените меня за беспокойсво,но я нуждаюсь в вашей помощи.Я составил иск в арбитражный суд(это мой первый иск и я не юрист)но не могу сослатся на статью ГК РФ ситуация такая я работаю логистической фирме грузоперевозок мне поручили составить иск в суд. у нас двустороний договор с заказчиком на перевозку круза ,мы выполнили все свои обязательсва,заказчик подписал все документы что претензий не имеет но оплату произвел только в 30% обьеме.......плошло 90 дней.....заказчик не отвечает ни накакие требования....иск я составил а вот на какую статью оперется я незнаю...помогите в решение данного вопроса.Заранее спасибо!

Ответов: 1

Срок договора закончен, субподрядчик продолжал работы, теперь требует оплаты убытков

Мы – подрядчик. Наш субподрядчик выполнял работы по договору субподряда, срок действия договора до 30 ноября 2010 г. По объективным причинам субподрядные работы продолжались после окончания срока договора. Мы составили доп.соглашение о продлении срока действия договора субподряда до 15 января 2011 г., подписали со своей стороны и передали субподрядчику для подписания с его стороны. Однако субподрядчик подписывать доп.соглашение о продлении срока договора не стал, хотя работы продолжал, 15 января заявил письменно о прекращении договора субподряда, после чего обратился в суд. В иске требует от нас оплаты убытков: расходов, которые субподрядчик понес в связи с выполнением работ после окончания срока договора. В убытки субподрядчик включил свои расходы на питание, проживание, командировочные своих работников за период с 1 декабря 2010 по 15 января 2011 года. В период действия договора, по условиям договора, эти расходы нес сам субподрядчик. А теперь требует, чтобы мы оплатили ему эти расходы за период с 1 декабря по 15 января, когда договор закончил свое действие. Помогите, пожалуйста, аргументировать наш отказ оплачивать убытки субподрядчика (расходы, понесенные им после прекращения действия договора), со ссылками на НПА.

Ответов: 1

Задать вопрос по статье
Петербургский правовой портал

PPT.RU - Власть. Право. Налоги. Бизнес


Вопрос юристу
Связь с редакцией
Tweet
Поделиться
+1
Like!
Класс
Свернуть
Наверх

Правовой совет

Помощь опытных
юристов и адвокатов

Экспертный совет

Решение бухгалтерских и правовых
вопросов в профессиональном сообществе

Лучшие специалисты
Более одного ответа
Вы можете задать вопрос бесплатно

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС здесь и сейчас